【福建省因疫情工期顺延,福建省疫情复工时间】

新冠肺炎疫情为不可抗力!因疫情导致建设工期延误,应将工期顺延

〖壹〗 、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的 ，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任 。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出
，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延。

〖贰〗、全国人大法工委明确新冠肺炎疫情属于不可抗力
。法律依据：根据《民法总则》第一百八十条第二款
，不可抗力是指不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况。新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件，符合不可抗力的法律定义 。

〖叁〗、不可抗力是不能预见 、不能避免且不能克服的客观情况 ，疫情通常被认定为不可抗力事件
。在建设工程领域
，因疫情导致的工期延误，承包方一般可主张免除相应违约责任 ，并可根据合同约定或公平原则要求工期顺延及费用补偿。

〖肆〗
、江苏省住建厅：发布通知
，要求告知各在建工地参建各方，因疫情防控导致的建设工期延误 ，属于合同约定中的不可抗力情形
，建设单位应将合同约定的工期顺延 。无锡市：发布指导意见，明确新型冠状病毒感染的肺炎疫情为不可抗力因素 ，并详细规定了由此造成的损失和费用增加的分担原则
。

〖伍〗、根据《民法总则》第一百八十条以及相关法律法规和合同示范文本的规定，此类因不可抗力导致的工期延误
，施工单位可以通过主张因不可抗力而要求工期顺延（即索赔工期）。费用索赔 对于费用索赔，情况则相对复杂 。

〖陆〗 、工期顺延相关 新型冠状病毒感染的肺炎疫情属于不可抗力 ，工期应予以顺延
。整个疫情防控期间
，因不能正常生产，发承包双方根据逐步复工情况合理计算顺延工期。发承包双方应认真做好复（开）工准备工作 ，因一方不配合造成不能及时复（开）工的工期延误
，由责任方承担 。

因疫情造成的工期延误,相关索赔怎么办?

〖壹〗
、承包人积极办理工期顺延签证或申请工期顺延，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条、比较高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定 ，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担
。

〖贰〗 、因疫情造成的工期延误
，承包方可按合同约定或法律规定向发包方提出工期顺延及费用补偿索赔；上班时感染病毒是否算工伤需结合具体情形判断，在工作时间
、工作场所因工作原因感染或履行工作职责感染的 ，一般可认定为工伤。

〖叁〗、因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的
，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证 。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的 ，不承担 民事责任 。法律另有规定的，依照其规定
。不可抗力是不能预见 、不能避免且不能克服的客观情况。

〖肆〗
、综上所述
，疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔，费用索赔则需根据具体情况和合同约定进行分担 。同时 ，索赔需要满足一定的条件和程序
，以确保索赔的合法性和有效性
。

〖伍〗、提出互利方案（如分摊比例）。法律支持：必要时询问专业律师，确保索赔依据充分 。示例：若因疫情导致材料延迟进场 ，承包人可提交物流停运证明 、关键线路施工计划
，申请工期顺延；同时提供赶工方案及费用明细，要求发包人支付赶工费
。通过系统化应对 ，可有效平衡双方利益
，降低疫情对工程的影响。

商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位怎样处理_百度...

〖壹〗、通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议 。综上所述，施工单位在面对因新冠疫情导致的商品房开发项目施工工期逾期时 ，应援引不可抗力条款
，及时通知建设单位，协商调整合同工期 ，并保留相关证据以应对可能的争议
。

〖贰〗
、商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的，施工单位可以将工程工期顺延。以下是具体解释及法律依据：工期顺延的合理性：由于新冠疫情属于不可抗力因素
，即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，因此导致的商品房开发项目施工工期逾期 ，施工单位有权申请工期顺延 。

〖叁〗 、开发商延期交房是否承担违约责任工地人员感染导致停工：若开发商工地人员出现新冠肺炎确诊或疑似病例
，导致工地封闭
、工人隔离、停工，应认定为不可抗力事件 ，开发商可在延误期内免责
。但需依法履行告知义务
，未及时通知购房者导致损失扩大的部分不能免责。

〖肆〗 、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期 ，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任 。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出
，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延。